Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie a OZ Východ

Predmetom časti č. 1 predmetu zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich vo vybudovaní súboru deviatich malých vodných nádrží a súvisiacich vodohospodárskych objektov v lesnom prostredí v územnej pôsobnosti organizačnej zložky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Považie – Lesná správa Duchonka. Účelom realizácie predmetu zákazky je zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch prostredníctvom vytvorenia sústavy vodozádržných opatrení, ktorých hlavnou funkciou je zadržiavanie a akumulácia vody v krajine, spomalenie povrchového odtoku, transformácia povodňových prietokov a zlepšenie vodnej bilancie lesného územia. Realizácia vodných nádrží zároveň prispeje k zvýšeniu odolnosti lesných ekosystémov voči nepriaznivým dôsledkom klimatickej zmeny, najmä obdobiam sucha a intenzívnych zrážok, a k vytvoreniu priaznivejších podmienok na zachovanie a podporu biodiverzity. Predmet zákazky zahŕňa kompletné zhotovenie jednotlivých vodných stavieb vrátane všetkých stavebných konštrukcií, technologických a funkčných prvkov, súvisiacich zemných a terénnych úprav, nevyhnutných dodávok a činností potrebných na ich riadne dokončenie, bezpečnú prevádzku a dosiahnutie projektovaných funkčných parametrov. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich deviatich stavebných objektov: SO 01 – VN Dúbravy pod lúkou SO 02 – VN Hiršgrab SO 03 – VN Konská SO 04 – Hlboká Járok SO 05 – VN Bystré lúka SO 06 – Bystré pod mostom SO 07 – Mankovec SO 08 – Mankovec pod Januškovou SO 09 – VN Saková. Jednotlivé stavebné objekty predstavujú samostatné vodohospodárske stavby, ktorých technické riešenie je prispôsobené miestnym hydrologickým, geologickým, geomorfologickým a environmentálnym podmienkam. Z technického hľadiska sú navrhnuté dva základné typy vodných nádrží, a to nádrže so zemnými sypanými hrádzami a nádrže s kamenno-betónovými hrádzami. Súčasťou ich konštrukčného riešenia sú príslušné tesniace, výpustné, bezpečnostné a ďalšie vodohospodárske objekty. V prípade uzatvorenia rámcovej dohody bude realizácia jednotlivých stavebných objektov zabezpečovaná na základe písomných čiastkových objednávok objednávateľa (verejného obstarávateľa), v rozsahu, termínoch a za podmienok ustanovených rámcovou dohodou. Každý stavebný objekt predstavuje samostatné konkrétne dielo, ktoré musí byť vykonané ako úplné, funkčné a prevádzkyschopné vodné dielo v rozsahu príslušnej projektovej dokumentácie. Realizácia jednotlivých stavebných objektov je z technického hľadiska rozdelená do troch etáp: I. etapa: SO 01 – VN Dúbravy pod lúkou a SO 05 – VN Bystré lúka. II. etapa: SO 04 – Hlboká Járok, SO 06 – Bystré pod mostom, SO 07 – Mankovec a SO 08 – Mankovec pod Januškovou. III. etapa: SO 02 – VN Hiršgrab, SO 03 – VN Konská a SO 09 – VN Saková. Uvedené technické členenie samo osebe neurčuje záväzné časové poradie realizácie jednotlivých stavebných objektov, pokiaľ rámcová dohoda alebo príslušná čiastková objednávka neustanovuje inak. Podrobná technická špecifikácia jednotlivých stavebných objektov, ich konštrukčné riešenie, požadované technické parametre, druhy a množstvá stavebných prác, materiálové požiadavky a technologické postupy sú uvedené v príslušnej projektovej dokumentácii a výkazoch výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.

CPV-Code

45247270

Angebotsfrist

03. Dez 2026, 08:00

Geschätzter Wert

6.973.484 EUR

Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch v pôsobnosti organizačnej zložky OZ Východ, a to prostredníctvom výstavby a súvisiacich stavebných úprav troch samostatných vodohospodárskych stavieb: 1. Protipožiarna nádrž Bystrý potok, 2. Vodná nádrž v lokalite Bučina, 3. Vodná nádrž v lokalite Železnička. Účelom realizácie predmetu zákazky je najmä zvýšenie schopnosti lesnej krajiny zadržiavať a akumulovať vodu, spomalenie jej odtoku, zlepšenie vodného režimu lesných ekosystémov, podpora adaptácie lesnej krajiny na dôsledky klimatickej zmeny a vytvorenie alebo posilnenie vodných zdrojov využiteľných na protipožiarnu ochranu lesov. Predmet zákazky zahŕňa úplné a funkčné zhotovenie jednotlivých vodných stavieb vrátane všetkých stavebných objektov, súvisiacich zemných, vodohospodárskych, betonárskych, montážnych, terénnych a ostatných stavebných prác, dodávok stavebných materiálov, technologických zariadení, skúšok, geodetických činností a dokumentácie potrebnej na ich riadne dokončenie, odovzdanie a užívanie. Technické riešenie, rozsah prác, materiálové požiadavky a požadované technické parametre jednotlivých stavieb sú podrobne určené príslušnou projektovou dokumentáciou, technickými správami, výkresovou dokumentáciou, výkazmi výmer, podmienkami povoľovacích rozhodnutí a ostatnými súvisiacimi podkladmi, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov. Predmet zákazky pozostáva z troch samostatných vodných stavieb, ktoré sa ďalej členia na nasledujúce stavebné objekty: 1. Protipožiarna nádrž Bystrý potok SO 01 – Vzdúvací prah na Bystrom potoku a odberný objekt SO 02 – Protipožiarna nádrž č. 1 SO 03 – Protipožiarna nádrž č. 2 Predmetom stavebných prác je vybudovanie vodohospodárskeho systému pozostávajúceho zo vzdúvacieho prahu a odberného objektu na Bystrom potoku a dvoch protipožiarnych nádrží, ktoré sú navrhnuté ako vzájomne prepojené vodné objekty s možnosťou samostatnej funkcie. Celkový navrhovaný akumulačný objem nádrží je približne 2 000 m³. Primárnym účelom stavby je vytvorenie zásoby vody na hasenie lesných požiarov. Súčasne má stavba prispievať k zadržiavaniu vody v lesnej krajine a k zlepšeniu miestneho vodného režimu 2. Vodná nádrž v lokalite Bučina SO 01 – Vodná nádrž SO 02 – Úprava Pačanského potoka SO 03 – Výrub drevín SO 04 – Terénne úpravy Predmetom stavebných prác je vybudovanie vodnej nádrže v doline nad obcou Pača pri Pačanskom potoku vrátane súvisiacich vodohospodárskych, terénnych a krajinárskych úprav. Účelom stavby je zadržiavanie a akumulácia vody, posilnenie retenčnej schopnosti krajiny, vytvorenie možnosti využitia vody na protipožiarnu ochranu a podľa hydrologických podmienok aj zabezpečenie dotovania prietoku pod hrádzou. Technické riešenie využíva kombinovanú konštrukciu hrádze s gabiónovou konštrukciou na vzdušnej strane a zemným sypaným svahom na návodnej strane, doplnenú tesniacimi vrstvami. 3. Vodná nádrž v lokalite Železnička SO 01 – Kašňový bezpečnostný prepad SO 02 – Násyp a tesnenie hrádze SO 03 – Prístupová komunikácia SO 04 – Terénne úpravy SO 05 – Výrub drevín. Predmetom stavebných prác je vybudovanie vodnej nádrže v doline potoka Lipovec pri Krásnohorskom Podhradí s využitím existujúceho násypu bývalej banskej železnice a lesnej cesty ako základu hrádzového telesa. Primárnym účelom stavby je zadržiavanie a akumulácia vody v lesnej krajine. Sekundárne môže nádrž podľa projektovej dokumentácie a príslušných povolení slúžiť ako zdroj požiarnej vody, zdroj vody pre lesnú zver, na extenzívny chov rýb a na rekreačné alebo oddychové využitie územia. Rozhodujúci rozsah, technické riešenie, kvalitatívne požiadavky a množstvá stavebných prác sú určené projektovou dokumentáciou a príslušnými výkazmi výmer jednotlivých vodných stavieb.

CPV-Code

45247270

Angebotsfrist

03. Dez 2026, 08:00

Geschätzter Wert

2.018.419 EUR

Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie predložením prehľadu o dosiahnutom celkovom obrate za posledné tri skončené hospodárske roky, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania jeho činnosti. Za rozhodujúci okamih na určenie posledných troch hospodárskych rokov sa považuje deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že za uvedené hospodárske roky dosiahol súhrnný celkový obrat najmenej vo výške 13 000 000 EUR. Požadovaná výška celkového obratu sa posudzuje súhrnne za celé preukazované obdobie, nie samostatne za každý hospodársky rok. Ak je účtovným obdobím uchádzača kalendárny rok, uchádzač preukazuje celkový obrat za posledné tri skončené kalendárne roky. Ak je účtovným obdobím uchádzača hospodársky rok, ktorý nie je zhodný s kalendárnym rokom, uchádzač preukazuje celkový obrat za posledné tri skončené hospodárske roky. Za jeden hospodársky rok sa považuje jedno skončené účtovné obdobie uchádzača. Uchádzač pri každom takomto účtovnom období uvedie dátum jeho začiatku a skončenia. Skončený hospodársky rok sa zahrnie do rozhodného obdobia aj vtedy, ak ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk: a) ešte neuplynula riadna alebo predĺžená lehota na podanie daňového priznania, b) uchádzač ešte nemal povinnosť podať daňové priznanie, c) ešte nebola zostavená, schválená alebo uložená riadna účtovná závierka. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania nemá vplyv na určenie posledných troch hospodárskych rokov. Ovplyvniť môže iba spôsob preukázania obratu za príslušný skončený hospodársky rok. Uchádzač predloží prehľad podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača, ktorý bude obsahovať minimálne: 1. obchodné meno alebo meno a priezvisko uchádzača, identifikačné číslo uchádzača, ak bolo pridelené, 2. označenie každého preukazovaného hospodárskeho roka, prípadne dátum jeho začiatku a skončenia, výšku celkového obratu dosiahnutého v každom hospodárskom roku, súhrnnú výšku celkového obratu za celé preukazované obdobie, označenie meny, v ktorej je obrat vykázaný, 3. označenie dokladov, ktorými uchádzač preukazuje uvedené údaje. Ak sú doklady alebo údaje potrebné na preukázanie celkového obratu bezplatne, priamo a neobmedzene dostupné vo verejne prístupnom elektronickom registri, uchádzač ich nemusí predkladať ako samostatné prílohy ponuky. V takom prípade v prehľade o celkovom obrate uvedie identifikačné číslo alebo iný identifikátor používaný príslušným registrom. Za verejne dostupný register sa považuje najmä Register účtovných závierok Slovenskej republiky alebo rovnocenný verejný register vedený v inom členskom štáte Európskej únie alebo v alebo v inom štáte sídla uchádzača. Uvedený odkaz musí verejnému obstarávateľovi umožňovať bez registrácie, úhrady poplatku alebo potreby získania osobitného prístupového oprávnenia priamo overiť požadované údaje. Všeobecný odkaz na úvodnú stránku registra sa považuje za postačujúci iba vtedy, ak uchádzač súčasne uvedie všetky identifikačné údaje potrebné na jednoznačné vyhľadanie príslušných dokumentov. Ak za posledný skončený hospodársky rok ešte nebola účtovná závierka alebo príslušný výkaz vo verejnom registri uložený, táto skutočnosť nemení určenie rozhodného obdobia. Uchádzač preukáže obrat za tento skončený hospodársky rok priebežnou účtovnou závierkou, príslušným priebežným výkazom alebo iným hodnoverným dokumentom podľa § 33 ods. 4 Zákona. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť pred menej ako tromi hospodárskymi rokmi, predloží údaje za všetky skončené hospodárske roky, za ktoré sú údaje dostupné, a uvedie dátum svojho vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak prvé účtovné obdobie uchádzača bolo kratšie alebo dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, uchádzač uvedie jeho presné trvanie a preukáže skutočne dosiahnutý celkový obrat za toto účtovné obdobie. Takto dosiahnutý obrat sa neprepočítava na obdobie 12 mesiacov. Právnická osoba preukáže údaje o celkovom obrate za jednotlivé hospodárske roky najmä: a) účtovnou závierkou, ktorej súčasťou je výkaz ziskov a strát, alebo b) výkazom ziskov a strát, ak z neho možno jednoznačne zistiť požadovaný údaj, alebo c) rovnocenným dokladom vyhotoveným podľa právnych predpisov štátu jej sídla. Fyzická osoba – podnikateľ preukáže údaje o celkovom obrate dokladmi zodpovedajúcimi spôsobu, akým vedie účtovníctvo alebo evidenciu podľa príslušných právnych predpisov, najmä: a) pri vedení podvojného účtovníctva: - účtovnou závierkou a výkazom ziskov a strát alebo rovnocenným dokladom; b) pri vedení jednoduchého účtovníctva: - účtovnou závierkou a výkazom o príjmoch a výdavkoch alebo rovnocenným dokladom; c) pri vedení daňovej evidencie alebo pri inom zákonom dovolenom spôsobe evidencie: - daňovým priznaním k dani z príjmov spolu s príslušnými prílohami, ak z nich možno zistiť požadovaný údaj, - výpisom alebo súhrnným prehľadom z daňovej evidencie, - iným rovnocenným dokladom preukazujúcim celkový obrat za príslušný skončený hospodársky rok. Ak sa obrat uvádza v inej mene ako euro, uchádzač ho prepočíta na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu zostavenia príslušnej účtovnej závierky. Ak tento deň nie je dňom zverejnenia referenčného kurzu, použije sa posledný referenčný kurz zverejnený pred týmto dňom. Skupina dodávateľov môže túto podmienku účasti splniť spoločne. Verejný obstarávateľ bude posudzovať súčet celkových obratov členov skupiny za príslušné hospodárske roky.

Losbezug: LOT-0001

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, pričom: a) ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 Zákona, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o uskutočnení stavebných prác doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie, b) ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak uchádzač takéto potvrdenie nemá k dispozícii, preukáže uskutočnenie stavebných prác vlastným vyhlásením doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí zoznamom stavebných prác a potvrdeniami preukázať, že v rozhodnom období uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky: 1. v súhrnnej hodnote najmenej 15 000 000 EUR bez DPH, a zároveň 2. aspoň jedna z predložených referencií musí byť v hodnote najmenej 1 500 000 EUR bez DPH. Požadovanú súhrnnú hodnotu môže uchádzač preukázať jednou referenciou alebo súčtom viacerých referencií. Požiadavka podľa bodu 2 musí byť splnená jednou samostatnou referenciou; hodnoty viacerých referencií sa na splnenie tejto čiastkovej požiadavky nesčítavajú. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považujú stavebné práce spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii, obnove alebo stavebnej úprave vodných stavieb podľa § 52 ods. 1 písm. a), b) alebo c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, prípadne vodných stavieb posudzovaných podľa rovnocenného právneho predpisu platného v štáte ich realizácie, a to: 1. stavieb, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto vodného toku, vrátane súvisiacich terénnych úprav, 2. stavieb na ochranu pred povodňami, 3. priehrad, vodných nádrží, hatí a hrádzí, 4. stavieb určených na zadržiavanie, vzdúvanie alebo akumuláciu vody, 5. iných vodných stavieb slúžiacich na protipovodňové, vodozádržné alebo protipožiarne účely. Nevyžaduje sa, aby jedna referencia súčasne zahŕňala všetky uvedené druhy vodných stavieb alebo všetky funkcie predmetu zákazky. Ak uchádzač realizoval zákazku alebo stavbu, ktorej predmet zahŕňal aj stavebné práce iného charakteru, do požadovanej hodnoty sa započíta iba hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru podľa vyššie uvedeného vymedzenia. Uchádzač je povinný túto hodnotu v zozname stavebných prác samostatne vyčísliť a preukázať. Ak uchádzač uskutočňoval stavebné práce ako člen skupiny dodávateľov, združenia alebo ako subdodávateľ, započíta sa iba hodnota stavebných prác, ktoré skutočne vykonal uchádzač vlastnými kapacitami. Uchádzač uvedie svoj konkrétny rozsah a hodnotu uskutočnených prác. Ak realizácia referenčnej zákazky ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania ešte nebola ukončená, započítať možno iba hodnotu tej časti stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ktorá bola v rozhodnom období preukázateľne uskutočnená, odovzdaná a objednávateľom potvrdená. Ak je hodnota referencie uvedená v inej mene ako euro, uchádzač ju prepočíta na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu odovzdania príslušných stavebných prác. Ak sa stavebné práce odovzdávali po častiach, použije sa kurz platný ku dňu odovzdania poslednej časti, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti.

Losbezug: LOT-0001

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 Zákona predložením dokladu preukazujúceho zavedenie a uplatňovanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí mať zavedený a uplatňovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001 v platnom znení alebo podľa inej rovnocennej európskej alebo medzinárodnej normy. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí byť zavedený a uplatňovaný vo vzťahu k činnostiam zodpovedajúcim charakteru predmetu zákazky. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti platným certifikátom systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001, vydaným nezávislým certifikačným orgánom akreditovaným na vykonávanie certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Certifikát musí byť platný ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ uzná aj: a) rovnocenný certifikát vydaný príslušným nezávislým certifikačným orgánom v inom členskom štáte, b) certifikát vydaný podľa inej rovnocennej európskej alebo medzinárodnej normy pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak uchádzač predloží rovnocenný certifikát, musí z neho alebo z pripojených dokladov vyplývať, že certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spĺňa požiadavky rovnocenné požiadavkám normy STN ISO 45001. V súlade s § 35 Zákona verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak uchádzač preukáže, že: a) z objektívnych dôvodov, ktoré mu nemožno pripísať, nemal prístup k požadovanému certifikátu alebo rovnocennému certifikátu alebo nemal možnosť získať ho v príslušnej lehote, a zároveň b) ním zavedené a uplatňované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným podľa normy STN ISO 45001. Rovnocennosť predložených dôkazov preukazuje uchádzač. Predmet alebo rozsah certifikácie musí zahŕňať uskutočňovanie stavebných prác. Verejný obstarávateľ pripustí aj širšie alebo odlišne formulovaný rozsah certifikácie, ak z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že zahŕňa uskutočňovanie stavebných prác alebo iné činnosti zodpovedajúce charakteru predmetu zákazky. Ak z certifikátu nemožno platnosť certifikácie, rozsah certifikovaných činností alebo oprávnenie certifikačného orgánu jednoznačne určiť, uchádzač predloží doplňujúci doklad vydaný príslušným certifikačným alebo akreditačným orgánom.

Losbezug: LOT-0001

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov údajmi o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač musí preukázať, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii minimálne týchto kľúčových odborníkov: 1. Stavbyvedúci, 2. Inžinier pre statiku stavieb, 3. Autorizovaný geodet a kartograf, 4. Ichtyológ (biologický dohľad), 5. Špecialista environmentálneho manažérstva stavby. 1. Kľúčový odborník č. 1 – Stavbyvedúci zodpovedný za odborné vedenie uskutočňovania stavby (ďalej aj ako „KO 1“) Uchádzač preukáže, že má na plnenie predmetu zákazky k dispozícii kľúčového odborníka č. 1 – Stavbyvedúceho, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: a) Odborná spôsobilosť Je držiteľom platného oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho pre inžinierske stavby v rozsahu oprávňujúcom na odborné vedenie uskutočňovania vodných alebo vodohospodárskych stavieb podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov alebo rovnocenného oprávnenia vydaného podľa právnych predpisov iného štátu. Za vyhovujúce sa považuje aj oprávnenie vydané podľa predchádzajúcich právnych predpisov, ak jeho vecný rozsah zahŕňa požadované činnosti. b) Odborná prax Má najmenej päť (5) rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho pri realizácii inžinierskych stavieb, nadobudnutej po získaní príslušného oprávnenia. Započítava sa obdobie preukázateľného osobného výkonu funkcie stavbyvedúceho bez ohľadu na formu právneho vzťahu. Jednotlivé obdobia praxe sa môžu sčítavať, pričom časovo sa prekrývajúce obdobia sa započítavajú iba raz. c) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období piatich (5) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne vykonával funkciu stavbyvedúceho pri realizácii najmenej jednej (1) stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, pričom hodnota relevantných stavebných prác, pri ktorých vykonával túto funkciu, predstavovala najmenej 500 000 EUR bez DPH. Za stavbu rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje výstavba, rekonštrukcia, obnova alebo stavebná úprava vodnej stavby podľa § 52 ods. 1 písm. a), b) alebo c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách alebo podľa rovnocenného právneho predpisu platného v štáte realizácie stavby, najmä: i) stavby na úpravu alebo zriadenie koryta vodného toku vrátane súvisiacich terénnych úprav; ii) stavby na ochranu pred povodňami; iii) priehrady, vodné nádrže, hrádze, hate a súvisiace vodohospodárske objekty; iv) stavby na zadržiavanie, vzdúvanie, akumuláciu alebo reguláciu vody. Požadovaná skúsenosť musí byť nadobudnutá osobným a preukázateľným výkonom funkcie stavbyvedúceho. Samotná účasť na stavbe v inom pracovnom alebo odbornom zaradení nepostačuje. Do minimálnej hodnoty 500 000 EUR bez DPH sa započítava výlučne hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, pri ktorých odborník osobne vykonával funkciu stavbyvedúceho. Ak stavba zahŕňala aj práce iného charakteru, ich hodnota sa nezapočítava. Požadovaná hodnota musí byť dosiahnutá v rámci jednej stavby; sčítanie hodnôt z viacerých samostatných stavieb sa nepripúšťa. Za relevantnú sa považuje aj skúsenosť zo stavby začatej pred uvedeným päťročným obdobím alebo dokončenej po jeho uplynutí, ak odborník počas požadovaného obdobia osobne vykonával funkciu stavbyvedúceho pri relevantných stavebných prácach. Uchádzač predloží: a) Profesijný životopis odborníka, obsahujúci údaje o odbornej kvalifikácii, dátume získania oprávnenia, priebehu a dĺžke odbornej praxe a vykonávaných činnostiach. b) Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho v požadovanom rozsahu alebo rovnocenný doklad. Ak je oprávnenie overiteľné vo verejne dostupnom registri, postačuje uviesť údaje umožňujúce jeho jednoznačné overenie. c) Zoznam praktických odborných skúseností, ktorý musí pri každej skúsenosti predloženej na preukázanie splnenia požiadavky obsahovať minimálne: i) názov a stručný opis stavby vrátane charakteru stavebných prác; ii) miesto realizácie stavby; iii) identifikáciu objednávateľa alebo investora; iv) obdobie osobného výkonu funkcie stavbyvedúceho (mesiac a rok začatia a ukončenia); v) celkovú hodnotu stavebných prác bez DPH a samostatne vyčíslenú hodnotu relevantných prác, pri ktorých odborník vykonával funkciu stavbyvedúceho; vi) pracovné alebo odborné zaradenie odborníka; vii) konkrétny opis osobne vykonávaných činností; viii) identifikáciu príslušných stavebných objektov alebo častí stavby, ak je potrebná na posúdenie charakteru alebo hodnoty relevantných prác. Ak odborník nevykonával funkciu stavbyvedúceho počas celej realizácie stavby alebo stavba zahŕňala aj práce iného charakteru, uchádzač samostatne identifikuje a vyčísli hodnotu relevantných prác, pri ktorých odborník osobne vykonával požadovanú funkciu. Z predložených dokladov musí byť možné jednoznačne overiť splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na odbornú spôsobilosť, prax a praktické skúsenosti KO 1. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady vydané v iných štátoch, ak preukazujú splnenie požadovaných minimálnych podmienok.

Losbezug: LOT-0001

2. Kľúčový odborník č. 2 – Inžinier pre statiku stavieb (ďalej aj ako „KO 2“) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kľúčového odborníka č. 2 – Inžiniera pre statiku stavieb, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť, odbornú prax a praktické skúsenosti: a) Odborná spôsobilosť Je držiteľom platného oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii "inžinier pre statiku stavieb" podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenného oprávnenia vydaného podľa právnych predpisov iného štátu, ktoré ho oprávňuje vykonávať príslušné odborné činnosti v rozsahu požadovanom pre plnenie predmetu zákazky. b) Odborná prax Má minimálne päť (5) rokov odbornej praxe v oblasti statiky inžinierskych stavieb, spočívajúcej najmä v statickom posudzovaní, vykonávaní statických výpočtov, navrhovaní alebo odbornom riešení nosných konštrukcií inžinierskych stavieb. Do požadovanej dĺžky odbornej praxe sa započítava obdobie, počas ktorého odborník preukázateľne vykonával uvedené odborné činnosti, bez ohľadu na formu právneho vzťahu, na základe ktorého ich vykonával. c) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období piatich (5) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne nadobudol minimálne jednu (1) praktickú odbornú skúsenosť spočívajúcu v statickom posudzovaní, vykonávaní statických výpočtov, návrhu alebo odbornom riešení nosných konštrukcií v súvislosti s výstavbou, rekonštrukciou alebo stavebnými úpravami: i) vodnej stavby, ii) vodohospodárskej alebo hydrotechnickej stavby, iii) železobetónového výpustného, bezpečnostného alebo združeného vodohospodárskeho objektu, alebo iv) inej inžinierskej stavby s porovnateľným charakterom a technickou náročnosťou nosných konštrukcií. Za relevantnú sa považuje praktická odborná skúsenosť, ktorej predmetom bolo minimálne statické posúdenie, statický výpočet, návrh alebo odborné riešenie železobetónovej, oceľovej, opornej alebo inej nosnej konštrukcie vystavenej pôsobeniu vody, zemného tlaku alebo kombinovanému zaťaženiu, ktoré je svojím charakterom porovnateľné so zaťažením nosných konštrukcií tvoriacich predmet zákazky. Požadovaná odborná skúsenosť musí byť osobnou skúsenosťou navrhovaného kľúčového odborníka, pričom jeho účasť na príslušnej stavbe musí byť preukázateľne spojená s vykonávaním niektorej z uvedených odborných činností. Za splnenie tejto požiadavky sa nepovažuje samotná účasť odborníka na realizácii stavby, výkon všeobecných koordinačných, administratívnych alebo riadiacich činností bez preukázateľného odborného zapojenia do statického posudzovania, statických výpočtov, návrhu alebo riešenia nosných konštrukcií. Uchádzač na preukázanie splnenia uvedených minimálnych požiadaviek predloží: a) Profesijný životopis kľúčového odborníka, z ktorého bude zrejmá najmä jeho odborná kvalifikácia, priebeh odbornej praxe, charakter vykonávaných odborných činností a dĺžka praxe v oblasti statiky inžinierskych stavieb. b) Doklad o odbornej spôsobilosti, ktorým je platné autorizačné osvedčenie alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci oprávnenie vykonávať požadovanú odbornú činnosť. Ak je oprávnenie overiteľné vo verejne dostupnom registri, uchádzač môže namiesto predloženia dokladu uviesť údaje potrebné na jeho jednoznačné overenie, najmä meno a priezvisko odborníka, registračné číslo a označenie príslušného registra. c) Zoznam praktických odborných skúseností kľúčového odborníka, ktorým preukáže splnenie požiadavky podľa písm. c) tejto podmienky účasti. Zoznam praktických odborných skúseností musí pri každej skúsenosti predloženej na preukázanie splnenia požiadavky obsahovať minimálne: i) názov a stručný opis stavby vrátane charakteristiky jej nosných konštrukcií, ii) miesto realizácie stavby, iii) identifikáciu objednávateľa alebo investora stavby, iv) obdobie, v ktorom odborník vykonával predmetné odborné činnosti, uvedené minimálne v rozsahu mesiac a rok začatia a ukončenia ich výkonu, v) pracovné alebo odborné zaradenie kľúčového odborníka pri príslušnej stavbe, vi) konkrétny opis odborných činností, ktoré kľúčový odborník osobne vykonával, s uvedením ich vecného rozsahu, vii) identifikáciu nosnej konštrukcie, ktorá bola predmetom statického posudzovania, výpočtu, návrhu alebo odborného riešenia, vrátane stručného uvedenia charakteru zaťaženia, ak je to potrebné na posúdenie porovnateľnosti skúsenosti s predmetom zákazky. Z predložených dokladov musí byť jednoznačne overiteľné splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na odbornú spôsobilosť, dĺžku odbornej praxe a praktické odborné skúsenosti KO 2. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady vydané príslušnými orgánmi alebo oprávnenými subjektmi iných štátov, ak z nich vyplýva splnenie požadovaných minimálnych podmienok.

Losbezug: LOT-0001

3. Kľúčový odborník č. 3 – Autorizovaný geodet a kartograf (ďalej aj ako „KO 3“) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kľúčového odborníka č. 3 – Autorizovaného geodeta a kartografa, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: a) Odborná spôsobilosť Je držiteľom platného oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu oprávňujúcom na autorizačné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. f) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (oprávnenie typu B alebo C), alebo rovnocenného oprávnenia vydaného podľa právnych predpisov iného štátu, ktoré ho oprávňuje vykonávať požadované odborné činnosti v rozsahu potrebnom na plnenie predmetu zákazky. b) Odborná prax Má minimálne tri (3) roky odbornej praxe v oblasti geodetických a kartografických činností súvisiacich s prípravou, výstavbou, rekonštrukciou alebo stavebnými úpravami stavieb, najmä v oblasti inžinierskej geodézie, vytyčovania stavieb, kontrolných geodetických meraní, geodetického monitorovania alebo geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavieb. Do požadovanej dĺžky odbornej praxe sa započítava obdobie, počas ktorého odborník preukázateľne vykonával uvedené odborné činnosti, bez ohľadu na formu právneho vzťahu, na základe ktorého ich vykonával. c) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období piatich (5) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne nadobudol minimálne jednu (1) praktickú odbornú skúsenosť spočívajúcu vo vykonávaní geodetických alebo kartografických činností v súvislosti s výstavbou, rekonštrukciou alebo stavebnými úpravami: i) vodnej stavby, ii) vodohospodárskej alebo hydrotechnickej stavby, iii) hrádze, vodnej nádrže, výpustného, bezpečnostného alebo združeného vodohospodárskeho objektu, alebo iv) inej inžinierskej stavby s porovnateľným charakterom a technickou náročnosťou geodetických činností. Za relevantnú sa považuje praktická odborná skúsenosť, ktorej predmetom bolo osobné vykonávanie minimálne jednej z nasledujúcich činností: - zriadenie, overenie alebo aktualizácia vytyčovacej siete stavby; - vytýčenie priestorovej polohy, výškových alebo geometrických parametrov stavebných objektov; - vykonávanie kontrolných geodetických meraní počas realizácie stavebných prác; - geodetické meranie posunov alebo deformácií stavebných konštrukcií; - geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby vrátane spracovania príslušnej geodetickej dokumentácie. Požadovaná praktická odborná skúsenosť musí byť osobnou a preukázateľnou skúsenosťou navrhovaného kľúčového odborníka, pričom jeho účasť na príslušnej stavbe musí byť spojená s vykonávaním najmenej jednej z vyššie uvedených odborných činností. Za splnenie tejto požiadavky sa nepovažuje samotná účasť odborníka na realizácii stavby, výkon všeobecných administratívnych alebo koordinačných činností bez preukázateľného odborného zapojenia do vykonávania požadovaných geodetických alebo kartografických činností. Uchádzač na preukázanie splnenia vyššie uvedených minimálnych požiadaviek predloží: a) Profesijný životopis kľúčového odborníka, z ktorého bude zrejmá jeho odborná kvalifikácia, priebeh odbornej praxe, charakter vykonávaných odborných činností a dĺžka odbornej praxe v oblasti geodézie a kartografie. b) Doklad o odbornej spôsobilosti, ktorým je platné autorizačné oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa v požadovanom rozsahu alebo rovnocenný doklad. Ak je oprávnenie overiteľné vo verejne dostupnom registri, uchádzač môže namiesto predloženia dokladu uviesť údaje potrebné na jeho jednoznačné overenie, najmä meno a priezvisko odborníka, registračné číslo a označenie príslušného registra. c) Zoznam praktických odborných skúseností kľúčového odborníka, ktorým preukáže splnenie požiadavky podľa písm. c) tejto podmienky účasti. Zoznam praktických odborných skúseností musí pri každej skúsenosti predloženej na preukázanie splnenia požiadavky obsahovať minimálne: i) názov a stručný opis stavby, ii) miesto realizácie stavby, iii) identifikáciu objednávateľa alebo investora stavby, iv) obdobie, v ktorom odborník vykonával príslušné odborné činnosti, uvedené minimálne v rozsahu mesiac a rok ich začatia a ukončenia, v) pracovné alebo odborné zaradenie kľúčového odborníka pri príslušnej stavbe, vi) konkrétny opis geodetických alebo kartografických činností, ktoré odborník osobne vykonával, vii) identifikáciu stavebného objektu alebo časti stavby, ktorej sa vykonávané odborné činnosti týkali. Z predložených dokladov musí byť možné jednoznačne overiť splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na odbornú spôsobilosť, odbornú prax a praktické odborné skúsenosti KO 3. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady vydané príslušnými orgánmi alebo oprávnenými subjektmi iných štátov, ak preukazujú splnenie požadovaných minimálnych podmienok.

Losbezug: LOT-0001

4. Kľúčový odborník č. 4 – Ichtyológ (biologický dohľad) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kľúčového odborníka – Ichtyológa, zodpovedného za odborný biologický dohľad nad ochranou rýb a ostatných vodných živočíchov počas realizácie stavebných prác, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: a) Odborná prax Má minimálne tri (3) roky odbornej praxe v oblasti ichtyológie, hydrobiológie, ekológie vodných ekosystémov alebo ochrany vodných živočíchov, spočívajúcej najmä v biologickom monitoringu, odbornom dohľade nad zásahmi do vodného prostredia, ochrane rýb a ostatných vodných živočíchov alebo v navrhovaní a realizácii opatrení na ochranu vodných biotopov. Do požadovanej dĺžky odbornej praxe sa započítava obdobie, počas ktorého odborník preukázateľne vykonával uvedené odborné činnosti, bez ohľadu na formu právneho vzťahu, na základe ktorého ich vykonával. Odborná prax nemusí byť nadobudnutá nepretržite; jednotlivé obdobia výkonu odborných činností sa môžu sčítavať, pričom časovo sa prekrývajúce obdobia sa započítavajú iba raz. b) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období piatich (5) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne nadobudol minimálne jednu (1) praktickú odbornú skúsenosť spočívajúcu vo vykonávaní biologického dohľadu, odborného environmentálneho dohľadu alebo iných odborných činností zameraných na ochranu rýb a ostatných vodných živočíchov pri stavebných, vodohospodárskych alebo iných činnostiach zasahujúcich do vodného toku, vodnej nádrže alebo iného porovnateľného vodného prostredia. Za relevantnú sa považuje praktická odborná skúsenosť spočívajúca v osobnom vykonávaní najmenej jednej z nasledujúcich činností: i) biologického dozoru alebo odborného dohľadu pri stavebných alebo vodohospodárskych prácach zasahujúcich do vodného prostredia; ii) odborného posudzovania a navrhovania opatrení na ochranu rýb a ostatných vodných živočíchov počas zásahov do vodných tokov alebo vodných nádrží; iii) odborného dohľadu alebo koordinácie záchranného odlovu a transferu vodných živočíchov; iv) biologického monitoringu alebo odborného posudzovania vplyvov vykonávaných činností na vodné živočíchy a ich biotopy. Požadovaná praktická odborná skúsenosť musí byť osobnou a preukázateľnou skúsenosťou navrhovaného kľúčového odborníka. Za splnenie tejto požiadavky sa nepovažuje samotná administratívna alebo organizačná účasť na projekte bez preukázateľného odborného zapojenia do požadovaných činností. Uchádzač na preukázanie splnenia uvedených minimálnych požiadaviek predloží: a) Profesijný životopis kľúčového odborníka, z ktorého bude zrejmý priebeh odbornej praxe, charakter vykonávaných odborných činností a dĺžka odbornej praxe. b) Zoznam praktických odborných skúseností kľúčového odborníka, ktorým preukáže splnenie požiadavky podľa písm. b) tejto podmienky účasti. Zoznam praktických odborných skúseností musí pri každej predloženej skúsenosti obsahovať minimálne: i) názov a stručný opis projektu, stavby alebo vykonávanej odbornej činnosti; ii) identifikáciu vodného toku, vodnej nádrže alebo iného vodného prostredia, ktorého sa odborná činnosť týkala; iii) miesto realizácie; iv) identifikáciu objednávateľa alebo subjektu, pre ktorý bola odborná činnosť vykonaná; v) obdobie vykonávania odborných činností, uvedené minimálne v rozsahu mesiac a rok; vi) pracovné alebo odborné zaradenie odborníka; vii) konkrétny opis odborných činností, ktoré odborník osobne vykonával. Z predložených dokladov musí byť možné jednoznačne overiť splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na odbornú prax a praktické odborné skúsenosti kľúčového odborníka.

Losbezug: LOT-0001

5. Kľúčový odborník č. 5 – Špecialista environmentálneho manažérstva stavby (ďalej aj ako „KO 5“) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kľúčového odborníka č. 5 – Špecialistu environmentálneho manažérstva stavby, zodpovedného za environmentálne riadenie stavebných prác a kontrolu dodržiavania požiadaviek ochrany životného prostredia, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: a) Odborná kvalifikácia Disponuje odbornou kvalifikáciou potrebnou na výkon environmentálneho manažérstva, environmentálneho dohľadu a kontroly dodržiavania požiadaviek ochrany životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Požadovanú kvalifikáciu preukáže minimálne jedným z nasledujúcich spôsobov: i) ukončeným stredným odborným alebo vysokoškolským vzdelaním v oblasti ochrany životného prostredia, environmentálneho manažérstva, stavebníctva, vodného hospodárstva, lesníctva alebo v inom obsahovo porovnateľnom odbore; ii) absolvovaním rekvalifikačného, kvalifikačného alebo špecializovaného odborného kurzu, školenia alebo vzdelávacieho programu zameraného na environmentálne manažérstvo, ochranu životného prostredia alebo environmentálny dohľad pri stavebných prácach; iii) iným rovnocenným dokladom preukazujúcim nadobudnutie požadovanej odbornej kvalifikácie. Pri posudzovaní kvalifikácie je rozhodujúce obsahové zameranie vzdelania alebo odborného vzdelávania, nie výlučne jeho názov. b) Odborná prax Má minimálne tri (3) roky odbornej praxe v oblasti environmentálneho manažérstva, ochrany životného prostredia alebo environmentálneho dohľadu pri príprave alebo realizácii stavebných prác. Do požadovanej praxe sa započítava obdobie preukázateľného výkonu príslušných odborných činností bez ohľadu na formu právneho vzťahu. Jednotlivé obdobia praxe sa môžu sčítavať, pričom časovo sa prekrývajúce obdobia sa započítavajú iba raz. c) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období desiatich (10) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne nadobudol minimálne jednu (1) praktickú odbornú skúsenosť s výkonom environmentálneho manažérstva, environmentálneho dohľadu alebo kontroly environmentálnych opatrení pri realizácii inžinierskej, vodnej, vodohospodárskej alebo inej stavby, ktorej súčasťou boli stavebné práce vo vodnom toku, pri vodnej nádrži alebo v environmentálne citlivom území. Praktická odborná skúsenosť musí zahŕňať osobné vykonávanie minimálne troch (3) z nasledujúcich činností: i) kontrola opatrení na ochranu povrchových alebo podzemných vôd; ii) kontrola prevencie únikov ropných alebo iných znečisťujúcich látok, prípadne opatrení na odstránenie následkov ich úniku; iii) kontrola nakladania so stavebnými odpadmi vrátane súvisiacej evidencie; iv) kontrola opatrení na ochranu pôdy, drevín, biotopov alebo vodných ekosystémov; v) kontrola opatrení proti erózii, zákalu alebo splavovaniu zemín a sedimentov; vi) kontrola dodržiavania environmentálnych podmienok príslušných povolení, rozhodnutí alebo záväzných stanovísk; vii) vedenie environmentálnej dokumentácie stavby, vypracúvanie kontrolných záznamov alebo správ z environmentálneho dohľadu. Minimálne tri uvedené činnosti musia byť vykonávané v rámci jednej praktickej odbornej skúsenosti. Ich sčítavanie z viacerých samostatných stavieb alebo projektov sa nepripúšťa. Požadovaná skúsenosť musí byť osobnou a preukázateľnou skúsenosťou odborníka. Samotná administratívna, organizačná alebo všeobecná riadiaca účasť na stavbe bez odborného zapojenia sa nepovažuje za splnenie požiadavky. Uchádzač predloží: a) Doklad o odbornej kvalifikácii – doklad o vzdelaní, osvedčenie alebo certifikát o absolvovaní odborného kurzu či vzdelávacieho programu alebo iný rovnocenný doklad, z ktorého bude zrejmé odborné zameranie a rozsah nadobudnutej kvalifikácie. b) Profesijný životopis odborníka, obsahujúci údaje o odbornej kvalifikácii, priebehu a dĺžke odbornej praxe a charaktere vykonávaných odborných činností. c) Zoznam praktických odborných skúseností, z ktorého musí vyplývať minimálne: i) názov a stručný opis stavby alebo projektu; ii) miesto realizácie stavby; iii) identifikácia objednávateľa alebo investora; iv) obdobie výkonu odborných činností (mesiac a rok začatia a ukončenia); v) pracovné alebo odborné zaradenie odborníka; vi) konkrétny opis osobne vykonávaných činností vrátane identifikácie najmenej troch činností podľa písm. c) tejto podmienky; vii) stručná charakteristika environmentálnych podmienok alebo rizík súvisiacich s realizáciou stavby. Z predložených dokladov musí byť možné jednoznačne overiť splnenie požiadaviek na odbornú kvalifikáciu, prax a praktické skúsenosti KO 5. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady vydané v iných štátoch, ak preukazujú splnenie požadovaných minimálnych podmienok.

Losbezug: LOT-0001

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. j) Zákona údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Vzhľadom na charakter predmetu zákazky, rozsah stavebných prác a predpokladanú súbežnú realizáciu jednotlivých stavebných objektov uchádzač preukáže, že má k dispozícii minimálne nasledujúce strojové a technické vybavenie: 1. Hydraulické rýpadlo – minimálne 2 ks Pásové alebo kolesové hydraulické rýpadlo s prevádzkovou hmotnosťou minimálne 12 t a objemom pracovnej lopaty minimálne 0,6 m³, spôsobilé na realizáciu výkopových a zemných prác pri výstavbe vodohospodárskych objektov vrátane prác v blízkosti vodných tokov a vodných nádrží. Pripúšťa sa technicky rovnocenné zariadenie s porovnateľnou pracovnou kapacitou. 2. Hutniace zariadenie – minimálne 2 ks Vibračný zemný valec s prevádzkovou hmotnosťou minimálne 6 t alebo technicky rovnocenné hutniace zariadenie spôsobilé na hutnenie zemín a kamenitých sypanín pri realizácii zemných hrádzí, násypov a súvisiacich stavebných konštrukcií. Zariadenie musí umožňovať dosiahnutie požadovaných parametrov zhutnenia v súlade s projektovou dokumentáciou. 3. Nákladné vozidlo so sklápačkovou nadstavbou – minimálne 4 ks Nákladné vozidlo so sklápačkovou nadstavbou alebo iný technicky rovnocenný prepravný prostriedok s užitočnou hmotnosťou minimálne 10 t na každé vozidlo, spôsobilý na prepravu zemín, kameniva a ďalších sypkých stavebných materiálov v podmienkach realizácie predmetu zákazky. Nevyžaduje sa konkrétna konfigurácia pohonu, ak uchádzač preukáže, že vozidlo alebo rovnocenný prepravný prostriedok umožňuje vykonávať požadované prepravné činnosti vrátane dopravy po staveniskových komunikáciách. 4. Mobilné zdvíhacie zariadenie – minimálne 2 ks Autožeriav, hydraulická nakladacia ruka alebo iné technicky rovnocenné zdvíhacie zariadenie spôsobilé na manipuláciu a osadzovanie stavebných prvkov, potrubí, technologických zariadení a súvisiacich konštrukcií. Zariadenie musí disponovať nosnosťou zodpovedajúcou manipulovaným bremenám a podmienkam jeho použitia podľa projektovej dokumentácie. 5. Čerpacia súprava – minimálne 2 súpravy Každá čerpacia súprava musí pozostávať najmenej z ponorného, kalového alebo iného technicky rovnocenného čerpadla s prietokovým výkonom minimálne 15 l/s, vrátane potrebných hadíc alebo potrubí a príslušných armatúr. Čerpacie súpravy musia umožňovať nezávislé dočasné odčerpávanie vody z minimálne dvoch pracovísk súčasne. Požadovaný prietok musí byť dosiahnuteľný pri prevádzkových podmienkach potrebných na vykonávanie príslušných stavebných prác. 6. Mobilný zdroj elektrickej energie – minimálne 2 ks Elektrocentrála alebo iný technicky rovnocenný mobilný zdroj elektrickej energie s menovitým výkonom minimálne 10 kVA, spôsobilý na zabezpečenie napájania čerpacích zariadení a ďalšieho technického vybavenia na staveniskách bez dostupného elektrického pripojenia. Pripúšťa sa aj čerpacia súprava s vlastným nezávislým pohonom, ak zabezpečuje požadovaný výkon a funkciu bez potreby samostatného elektrického zdroja. Uchádzač predloží zoznam požadovaného strojového a technického vybavenia, v ktorom pri každom zariadení uvedie minimálne: a) názov a druh zariadenia; b) výrobcu a typové označenie; c) VIN, výrobné alebo evidenčné číslo, ak bolo pridelené; d) technické parametre relevantné na preukázanie požadovanej minimálnej úrovne; e) právny alebo zmluvný titul, na základe ktorého má zariadenie k dispozícii. Uchádzač preukáže technické parametre zariadenia technickým preukazom, technickým pasom, technickým listom alebo katalógom výrobcu, osvedčením o zhode, potvrdením výrobcu alebo poskytovateľa zariadenia, prípadne iným rovnocenným dokladom, ktorý umožňuje overenie požadovaných údajov. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby bol uchádzač vlastníkom požadovaného vybavenia. Uchádzač môže preukázať jeho disponibilitu aj na základe nájmu, leasingu alebo iného právneho či zmluvného vzťahu. Pri využití technických kapacít inej osoby uchádzač postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ pripúšťa technicky rovnocenné zariadenia, ak uchádzač preukáže, že ich funkčné a technické vlastnosti umožňujú vykonať požadované stavebné práce v predpokladanom rozsahu, kvalite a časovom súbehu. Zhotoviteľ je počas plnenia zmluvy povinný zabezpečiť dostatočné strojové a technické kapacity na súbežnú realizáciu jednotlivých stavebných objektov v súlade s projektovou dokumentáciou, technologickými postupmi a schváleným harmonogramom realizácie stavebných prác.

Losbezug: LOT-0001

Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie predložením prehľadu o dosiahnutom celkovom obrate za posledné tri skončené hospodárske roky, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania jeho činnosti. Za rozhodujúci okamih na určenie posledných troch hospodárskych rokov sa považuje deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač musí preukázať, že za uvedené hospodárske roky dosiahol súhrnný celkový obrat najmenej vo výške 4 000 000 EUR. Požadovaná výška celkového obratu sa posudzuje súhrnne za celé preukazované obdobie, nie samostatne za každý hospodársky rok. Ak je účtovným obdobím uchádzača kalendárny rok, uchádzač preukazuje celkový obrat za posledné tri skončené kalendárne roky. Ak je účtovným obdobím uchádzača hospodársky rok, ktorý nie je zhodný s kalendárnym rokom, uchádzač preukazuje celkový obrat za posledné tri skončené hospodárske roky. Za jeden hospodársky rok sa považuje jedno skončené účtovné obdobie uchádzača. Uchádzač pri každom takomto účtovnom období uvedie dátum jeho začiatku a skončenia. končený hospodársky rok sa zahrnie do rozhodného obdobia aj vtedy, ak ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk: a) ešte neuplynula riadna alebo predĺžená lehota na podanie daňového priznania, b) uchádzač ešte nemal povinnosť podať daňové priznanie, c) ešte nebola zostavená, schválená alebo uložená riadna účtovná závierka. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania nemá vplyv na určenie posledných troch hospodárskych rokov. Ovplyvniť môže iba spôsob preukázania obratu za príslušný skončený hospodársky rok. Uchádzač predloží prehľad podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača, ktorý bude obsahovať minimálne: 1. obchodné meno alebo meno a priezvisko uchádzača, identifikačné číslo uchádzača, ak bolo pridelené, 2. označenie každého preukazovaného hospodárskeho roka, prípadne dátum jeho začiatku a skončenia, výšku celkového obratu dosiahnutého v každom hospodárskom roku, súhrnnú výšku celkového obratu za celé preukazované obdobie, označenie meny, v ktorej je obrat vykázaný, 3. označenie dokladov, ktorými uchádzač preukazuje uvedené údaje. Ak sú doklady alebo údaje potrebné na preukázanie celkového obratu bezplatne, priamo a neobmedzene dostupné vo verejne prístupnom elektronickom registri, uchádzač ich nemusí predkladať ako samostatné prílohy ponuky. V takom prípade v prehľade o celkovom obrate uvedie identifikačné číslo alebo iný identifikátor používaný príslušným registrom. Za verejne dostupný register sa považuje najmä Register účtovných závierok Slovenskej republiky alebo rovnocenný verejný register vedený v inom členskom štáte Európskej únie alebo v alebo v inom štáte sídla uchádzača. Uvedený odkaz musí verejnému obstarávateľovi umožňovať bez registrácie, úhrady poplatku alebo potreby získania osobitného prístupového oprávnenia priamo overiť požadované údaje. Všeobecný odkaz na úvodnú stránku registra sa považuje za postačujúci iba vtedy, ak uchádzač súčasne uvedie všetky identifikačné údaje potrebné na jednoznačné vyhľadanie príslušných dokumentov. Ak za posledný skončený hospodársky rok ešte nebola účtovná závierka alebo príslušný výkaz vo verejnom registri uložený, táto skutočnosť nemení určenie rozhodného obdobia. Uchádzač preukáže obrat za tento skončený hospodársky rok priebežnou účtovnou závierkou, príslušným priebežným výkazom alebo iným hodnoverným dokumentom podľa § 33 ods. 4 Zákona. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť pred menej ako tromi hospodárskymi rokmi, predloží údaje za všetky skončené hospodárske roky, za ktoré sú údaje dostupné, a uvedie dátum svojho vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak prvé účtovné obdobie uchádzača bolo kratšie alebo dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, uchádzač uvedie jeho presné trvanie a preukáže skutočne dosiahnutý celkový obrat za toto účtovné obdobie. Takto dosiahnutý obrat sa neprepočítava na obdobie 12 mesiacov. Právnická osoba preukáže údaje o celkovom obrate za jednotlivé hospodárske roky najmä: a) účtovnou závierkou, ktorej súčasťou je výkaz ziskov a strát, alebo b) výkazom ziskov a strát, ak z neho možno jednoznačne zistiť požadovaný údaj, alebo c) rovnocenným dokladom vyhotoveným podľa právnych predpisov štátu jej sídla. Fyzická osoba – podnikateľ preukáže údaje o celkovom obrate dokladmi zodpovedajúcimi spôsobu, akým vedie účtovníctvo alebo evidenciu podľa príslušných právnych predpisov, najmä: a) pri vedení podvojného účtovníctva: - účtovnou závierkou a výkazom ziskov a strát alebo rovnocenným dokladom; b) pri vedení jednoduchého účtovníctva: - účtovnou závierkou a výkazom o príjmoch a výdavkoch alebo rovnocenným dokladom; c) pri vedení daňovej evidencie alebo pri inom zákonom dovolenom spôsobe evidencie: - daňovým priznaním k dani z príjmov spolu s príslušnými prílohami, ak z nich možno zistiť požadovaný údaj, - výpisom alebo súhrnným prehľadom z daňovej evidencie, - iným rovnocenným dokladom preukazujúcim celkový obrat za príslušný skončený hospodársky rok. Ak sa obrat uvádza v inej mene ako euro, uchádzač ho prepočíta na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu zostavenia príslušnej účtovnej závierky. Ak tento deň nie je dňom zverejnenia referenčného kurzu, použije sa posledný referenčný kurz zverejnený pred týmto dňom. Skupina dodávateľov môže túto podmienku účasti splniť spoločne. Verejný obstarávateľ bude posudzovať súčet celkových obratov členov skupiny za príslušné hospodárske roky.

Losbezug: LOT-0002

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, pričom: a) ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 Zákona, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o uskutočnení stavebných prác doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie, b) ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak uchádzač takéto potvrdenie nemá k dispozícii, preukáže uskutočnenie stavebných prác vlastným vyhlásením doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí zoznamom stavebných prác a potvrdeniami preukázať, že v rozhodnom období uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky: 1. v súhrnnej hodnote najmenej 4 000 000 EUR bez DPH, a zároveň 2. aspoň jedna z predložených referencií musí byť v hodnote najmenej 1 000 000 EUR bez DPH. Požadovanú súhrnnú hodnotu môže uchádzač preukázať jednou referenciou alebo súčtom viacerých referencií. Požiadavka podľa bodu 2 musí byť splnená jednou samostatnou referenciou; hodnoty viacerých referencií sa na splnenie tejto čiastkovej požiadavky nesčítavajú. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považujú stavebné práce spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii, obnove alebo stavebnej úprave vodných stavieb podľa § 52 ods. 1 písm. a), b) alebo c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, prípadne vodných stavieb posudzovaných podľa rovnocenného právneho predpisu platného v štáte ich realizácie, a to: 1. stavieb, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto vodného toku, vrátane súvisiacich terénnych úprav, 2. stavieb na ochranu pred povodňami, 3. priehrad, vodných nádrží, hatí a hrádzí, 4. stavieb určených na zadržiavanie, vzdúvanie alebo akumuláciu vody, 5. iných vodných stavieb slúžiacich na protipovodňové, vodozádržné alebo protipožiarne účely. Nevyžaduje sa, aby jedna referencia súčasne zahŕňala všetky uvedené druhy vodných stavieb alebo všetky funkcie predmetu zákazky. Ak uchádzač realizoval zákazku alebo stavbu, ktorej predmet zahŕňal aj stavebné práce iného charakteru, do požadovanej hodnoty sa započíta iba hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru podľa vyššie uvedeného vymedzenia. Uchádzač je povinný túto hodnotu v zozname stavebných prác samostatne vyčísliť a preukázať. Ak uchádzač uskutočňoval stavebné práce ako člen skupiny dodávateľov, združenia alebo ako subdodávateľ, započíta sa iba hodnota stavebných prác, ktoré skutočne vykonal uchádzač vlastnými kapacitami. Uchádzač uvedie svoj konkrétny rozsah a hodnotu uskutočnených prác. Ak realizácia referenčnej zákazky ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania ešte nebola ukončená, započítať možno iba hodnotu tej časti stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ktorá bola v rozhodnom období preukázateľne uskutočnená, odovzdaná a objednávateľom potvrdená. Ak je hodnota referencie uvedená v inej mene ako euro, uchádzač ju prepočíta na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu odovzdania príslušných stavebných prác. Ak sa stavebné práce odovzdávali po častiach, použije sa kurz platný ku dňu odovzdania poslednej časti, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti.

Losbezug: LOT-0002

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 Zákona predložením dokladu preukazujúceho zavedenie a uplatňovanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí mať zavedený a uplatňovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001 v platnom znení alebo podľa inej rovnocennej európskej alebo medzinárodnej normy. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí byť zavedený a uplatňovaný vo vzťahu k činnostiam zodpovedajúcim charakteru predmetu zákazky. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti platným certifikátom systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001, vydaným nezávislým certifikačným orgánom akreditovaným na vykonávanie certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Certifikát musí byť platný ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ uzná aj: a) rovnocenný certifikát vydaný príslušným nezávislým certifikačným orgánom v inom členskom štáte, b) certifikát vydaný podľa inej rovnocennej európskej alebo medzinárodnej normy pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak uchádzač predloží rovnocenný certifikát, musí z neho alebo z pripojených dokladov vyplývať, že certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spĺňa požiadavky rovnocenné požiadavkám normy STN ISO 45001. V súlade s § 35 Zákona verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak uchádzač preukáže, že: a) z objektívnych dôvodov, ktoré mu nemožno pripísať, nemal prístup k požadovanému certifikátu alebo rovnocennému certifikátu alebo nemal možnosť získať ho v príslušnej lehote, a zároveň b) ním zavedené a uplatňované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným podľa normy STN ISO 45001. Rovnocennosť predložených dôkazov preukazuje uchádzač. Predmet alebo rozsah certifikácie musí zahŕňať uskutočňovanie stavebných prác. Verejný obstarávateľ pripustí aj širšie alebo odlišne formulovaný rozsah certifikácie, ak z jeho obsahu jednoznačne vyplýva, že zahŕňa uskutočňovanie stavebných prác alebo iné činnosti zodpovedajúce charakteru predmetu zákazky. Ak z certifikátu nemožno platnosť certifikácie, rozsah certifikovaných činností alebo oprávnenie certifikačného orgánu jednoznačne určiť, uchádzač predloží doplňujúci doklad vydaný príslušným certifikačným alebo akreditačným orgánom.

Losbezug: LOT-0002

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov údajmi o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač musí preukázať, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii minimálne týchto kľúčových odborníkov: 1. Stavbyvedúci, 2. Geotechnik, 3. Autorizovaný geodet a kartograf, 4. Ichtyológ (biologický dohľad), 5. Špecialista environmentálneho manažérstva stavby. 1. Kľúčový odborník č. 1 – Stavbyvedúci zodpovedný za odborné vedenie uskutočňovania stavby (ďalej aj ako „KO 1“) Uchádzač preukáže, že má na plnenie predmetu zákazky k dispozícii kľúčového odborníka č. 1 – Stavbyvedúceho, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: a) Odborná spôsobilosť Je držiteľom platného oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho pre inžinierske stavby v rozsahu oprávňujúcom na odborné vedenie uskutočňovania vodných alebo vodohospodárskych stavieb podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov alebo rovnocenného oprávnenia vydaného podľa právnych predpisov iného štátu. Za vyhovujúce sa považuje aj oprávnenie vydané podľa predchádzajúcich právnych predpisov, ak jeho vecný rozsah zahŕňa požadované činnosti. b) Odborná prax Má najmenej päť (5) rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho pri realizácii inžinierskych stavieb, nadobudnutej po získaní príslušného oprávnenia. Započítava sa obdobie preukázateľného osobného výkonu funkcie stavbyvedúceho bez ohľadu na formu právneho vzťahu. Jednotlivé obdobia praxe sa môžu sčítavať, pričom časovo sa prekrývajúce obdobia sa započítavajú iba raz. c) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období piatich (5) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne vykonával funkciu stavbyvedúceho pri realizácii najmenej jednej (1) stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, pričom hodnota relevantných stavebných prác, pri ktorých vykonával túto funkciu, predstavovala najmenej 500 000 EUR bez DPH. Za stavbu rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje výstavba, rekonštrukcia, obnova alebo stavebná úprava vodnej stavby podľa § 52 ods. 1 písm. a), b) alebo c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách alebo podľa rovnocenného právneho predpisu platného v štáte realizácie stavby, najmä: i) stavby na úpravu alebo zriadenie koryta vodného toku vrátane súvisiacich terénnych úprav; ii) stavby na ochranu pred povodňami; iii) priehrady, vodné nádrže, hrádze, hate a súvisiace vodohospodárske objekty; iv) stavby na zadržiavanie, vzdúvanie, akumuláciu alebo reguláciu vody. Požadovaná skúsenosť musí byť nadobudnutá osobným a preukázateľným výkonom funkcie stavbyvedúceho. Samotná účasť na stavbe v inom pracovnom alebo odbornom zaradení nepostačuje. Do minimálnej hodnoty 500 000 EUR bez DPH sa započítava výlučne hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, pri ktorých odborník osobne vykonával funkciu stavbyvedúceho. Ak stavba zahŕňala aj práce iného charakteru, ich hodnota sa nezapočítava. Požadovaná hodnota musí byť dosiahnutá v rámci jednej stavby; sčítanie hodnôt z viacerých samostatných stavieb sa nepripúšťa. Za relevantnú sa považuje aj skúsenosť zo stavby začatej pred uvedeným päťročným obdobím alebo dokončenej po jeho uplynutí, ak odborník počas požadovaného obdobia osobne vykonával funkciu stavbyvedúceho pri relevantných stavebných prácach. Uchádzač predloží: a) Profesijný životopis odborníka, obsahujúci údaje o odbornej kvalifikácii, dátume získania oprávnenia, priebehu a dĺžke odbornej praxe a vykonávaných činnostiach. b) Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho v požadovanom rozsahu alebo rovnocenný doklad. Ak je oprávnenie overiteľné vo verejne dostupnom registri, postačuje uviesť údaje umožňujúce jeho jednoznačné overenie. c) Zoznam praktických odborných skúseností, ktorý musí pri každej skúsenosti predloženej na preukázanie splnenia požiadavky obsahovať minimálne: i) názov a stručný opis stavby vrátane charakteru stavebných prác; ii) miesto realizácie stavby; iii) identifikáciu objednávateľa alebo investora; iv) obdobie osobného výkonu funkcie stavbyvedúceho (mesiac a rok začatia a ukončenia); v) celkovú hodnotu stavebných prác bez DPH a samostatne vyčíslenú hodnotu relevantných prác, pri ktorých odborník vykonával funkciu stavbyvedúceho; vi) pracovné alebo odborné zaradenie odborníka; vii) konkrétny opis osobne vykonávaných činností; viii) identifikáciu príslušných stavebných objektov alebo častí stavby, ak je potrebná na posúdenie charakteru alebo hodnoty relevantných prác. Ak odborník nevykonával funkciu stavbyvedúceho počas celej realizácie stavby alebo stavba zahŕňala aj práce iného charakteru, uchádzač samostatne identifikuje a vyčísli hodnotu relevantných prác, pri ktorých odborník osobne vykonával požadovanú funkciu. Z predložených dokladov musí byť možné jednoznačne overiť splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na odbornú spôsobilosť, prax a praktické skúsenosti KO 1. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady vydané v iných štátoch, ak preukazujú splnenie požadovaných minimálnych podmienok.

Losbezug: LOT-0002

2. Kľúčový odborník – Geotechnik zodpovedný za geotechnický dohľad počas výstavby (ďalej aj ako „KO 2“ alebo "Geotechnik") Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii najmenej jedného odborníka zodpovedného za geotechnický dohľad nad realizáciou zemných konštrukcií, zakladaním stavieb, výstavbou hrádzových telies a realizáciou tesniacich prvkov, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: a) Odborná kvalifikácia Má ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania v oblasti stavebníctva, geotechniky, geológie alebo v inom obsahovo porovnateľnom odbore, prípadne vysokoškolské vzdelanie v uvedených alebo obsahovo porovnateľných odboroch. Odborná kvalifikácia musí poskytovať predpoklady na vykonávanie geotechnického dohľadu počas realizácie stavebných prác, najmä na kontrolu základových pomerov, vhodnosti zemín a sypaných materiálov, technologických postupov hutnenia, realizácie tesniacich konštrukcií a dodržiavania požiadaviek projektovej dokumentácie. b) Odborná prax Má minimálne päť (5) rokov odbornej praxe v oblasti geotechniky, inžinierskej geológie, zakladania stavieb alebo geotechnického posudzovania a kontroly zemných konštrukcií pri realizácii stavebných prác. Do požadovanej praxe sa započítava obdobie preukázateľného výkonu uvedených odborných činností bez ohľadu na formu právneho vzťahu. Jednotlivé obdobia praxe sa môžu sčítavať, pričom časovo sa prekrývajúce obdobia sa započítavajú iba raz. c) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období desiatich (10) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne nadobudol najmenej jednu (1) praktickú odbornú skúsenosť spočívajúcu vo výkone geotechnického dohľadu, geotechnického posudzovania alebo odbornej kontroly zemných konštrukcií pri výstavbe, rekonštrukcii alebo stavebných úpravách: i) vodnej, vodohospodárskej alebo hydrotechnickej stavby; ii) zemnej hrádze, vodnej nádrže alebo inej porovnateľnej vodohospodárskej konštrukcie; iii) inej inžinierskej stavby zahŕňajúcej zemné konštrukcie s porovnateľným charakterom a technickou náročnosťou. Praktická odborná skúsenosť musí zahŕňať osobné vykonávanie minimálne dvoch (2) z nasledujúcich odborných činností: 1. posudzovanie alebo kontrola základovej pôdy a základovej škáry pred zakladaním stavebných konštrukcií; 2. posudzovanie alebo kontrola vhodnosti zemín a sypaných materiálov na zabudovanie do násypov, hrádzí alebo iných zemných konštrukcií; 3. návrh, kontrola alebo vyhodnocovanie technologických postupov hutnenia zemných konštrukcií vrátane kontroly dosiahnutého zhutnenia; 4. odborná kontrola realizácie tesniaceho jadra, tesniacich vrstiev alebo iných tesniacich prvkov zemných konštrukcií; 5. geotechnické posudzovanie alebo kontrola stability hrádzí, násypov, svahov alebo základových konštrukcií. Minimálne dve požadované odborné činnosti musia byť preukázané v rámci jednej praktickej odbornej skúsenosti. Ich sčítavanie z viacerých samostatných stavieb alebo projektov sa nepripúšťa. Požadovaná skúsenosť musí byť osobnou a preukázateľnou skúsenosťou navrhovaného odborníka. Samotná účasť na realizácii stavby bez preukázania konkrétneho odborného zapojenia do uvedených činností sa nepovažuje za splnenie požiadavky. Uchádzač predloží: a) Doklad o dosiahnutom vzdelaní alebo iný rovnocenný doklad. b) Profesijný životopis odborníka, z ktorého bude zrejmá odborná kvalifikácia, priebeh a dĺžka odbornej praxe a charakter vykonávaných odborných činností. c) Zoznam praktických odborných skúseností, obsahujúci pri každej skúsenosti predloženej na preukázanie splnenia požiadavky minimálne: i) názov a stručný opis stavby vrátane charakteristiky zemných konštrukcií; ii) miesto realizácie stavby; iii) identifikáciu objednávateľa alebo investora; iv) obdobie osobného výkonu odborných činností (mesiac a rok začatia a ukončenia); v) pracovné alebo odborné zaradenie odborníka; vi) konkrétny opis osobne vykonávaných činností vrátane identifikácie najmenej dvoch činností podľa písm. c) tejto podmienky účasti. Z predložených dokladov musí byť možné jednoznačne overiť splnenie požiadaviek na odbornú kvalifikáciu, odbornú prax a praktické odborné skúsenosti. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady vydané v iných štátoch, ak preukazujú splnenie požadovaných minimálnych podmienok.

Losbezug: LOT-0002

3. Kľúčový odborník č. 3 – Autorizovaný geodet a kartograf (ďalej aj ako „KO 3“) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kľúčového odborníka č. 3 – Autorizovaného geodeta a kartografa, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: a) Odborná spôsobilosť Je držiteľom platného oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu oprávňujúcom na autorizačné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. f) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (oprávnenie typu B alebo C), alebo rovnocenného oprávnenia vydaného podľa právnych predpisov iného štátu, ktoré ho oprávňuje vykonávať požadované odborné činnosti v rozsahu potrebnom na plnenie predmetu zákazky. b) Odborná prax Má minimálne tri (3) roky odbornej praxe v oblasti geodetických a kartografických činností súvisiacich s prípravou, výstavbou, rekonštrukciou alebo stavebnými úpravami stavieb, najmä v oblasti inžinierskej geodézie, vytyčovania stavieb, kontrolných geodetických meraní, geodetického monitorovania alebo geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavieb. Do požadovanej dĺžky odbornej praxe sa započítava obdobie, počas ktorého odborník preukázateľne vykonával uvedené odborné činnosti, bez ohľadu na formu právneho vzťahu, na základe ktorého ich vykonával. c) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období piatich (5) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne nadobudol minimálne jednu (1) praktickú odbornú skúsenosť spočívajúcu vo vykonávaní geodetických alebo kartografických činností v súvislosti s výstavbou, rekonštrukciou alebo stavebnými úpravami: i) vodnej stavby, ii) vodohospodárskej alebo hydrotechnickej stavby, iii) hrádze, vodnej nádrže, výpustného, bezpečnostného alebo združeného vodohospodárskeho objektu, alebo iv) inej inžinierskej stavby s porovnateľným charakterom a technickou náročnosťou geodetických činností. Za relevantnú sa považuje praktická odborná skúsenosť, ktorej predmetom bolo osobné vykonávanie minimálne jednej z nasledujúcich činností: - zriadenie, overenie alebo aktualizácia vytyčovacej siete stavby; - vytýčenie priestorovej polohy, výškových alebo geometrických parametrov stavebných objektov; - vykonávanie kontrolných geodetických meraní počas realizácie stavebných prác; - geodetické meranie posunov alebo deformácií stavebných konštrukcií; - geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby vrátane spracovania príslušnej geodetickej dokumentácie. Požadovaná praktická odborná skúsenosť musí byť osobnou a preukázateľnou skúsenosťou navrhovaného kľúčového odborníka, pričom jeho účasť na príslušnej stavbe musí byť spojená s vykonávaním najmenej jednej z vyššie uvedených odborných činností. Za splnenie tejto požiadavky sa nepovažuje samotná účasť odborníka na realizácii stavby, výkon všeobecných administratívnych alebo koordinačných činností bez preukázateľného odborného zapojenia do vykonávania požadovaných geodetických alebo kartografických činností. Uchádzač na preukázanie splnenia vyššie uvedených minimálnych požiadaviek predloží: a) Profesijný životopis kľúčového odborníka, z ktorého bude zrejmá jeho odborná kvalifikácia, priebeh odbornej praxe, charakter vykonávaných odborných činností a dĺžka odbornej praxe v oblasti geodézie a kartografie. b) Doklad o odbornej spôsobilosti, ktorým je platné autorizačné oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa v požadovanom rozsahu alebo rovnocenný doklad. Ak je oprávnenie overiteľné vo verejne dostupnom registri, uchádzač môže namiesto predloženia dokladu uviesť údaje potrebné na jeho jednoznačné overenie, najmä meno a priezvisko odborníka, registračné číslo a označenie príslušného registra. c) Zoznam praktických odborných skúseností kľúčového odborníka, ktorým preukáže splnenie požiadavky podľa písm. c) tejto podmienky účasti. Zoznam praktických odborných skúseností musí pri každej skúsenosti predloženej na preukázanie splnenia požiadavky obsahovať minimálne: i) názov a stručný opis stavby, ii) miesto realizácie stavby, iii) identifikáciu objednávateľa alebo investora stavby, iv) obdobie, v ktorom odborník vykonával príslušné odborné činnosti, uvedené minimálne v rozsahu mesiac a rok ich začatia a ukončenia, v) pracovné alebo odborné zaradenie kľúčového odborníka pri príslušnej stavbe, vi) konkrétny opis geodetických alebo kartografických činností, ktoré odborník osobne vykonával, vii) identifikáciu stavebného objektu alebo časti stavby, ktorej sa vykonávané odborné činnosti týkali. Z predložených dokladov musí byť možné jednoznačne overiť splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na odbornú spôsobilosť, odbornú prax a praktické odborné skúsenosti KO 3. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady vydané príslušnými orgánmi alebo oprávnenými subjektmi iných štátov, ak preukazujú splnenie požadovaných minimálnych podmienok.

Losbezug: LOT-0002

4. Kľúčový odborník č. 4 – Ichtyológ (biologický dohľad) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kľúčového odborníka – Ichtyológa, zodpovedného za odborný biologický dohľad nad ochranou rýb a ostatných vodných živočíchov počas realizácie stavebných prác, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kľúčového odborníka – Ichtyológa, zodpovedného za odborný biologický dohľad nad ochranou rýb a ostatných vodných živočíchov počas realizácie stavebných prác, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: a) Odborná prax Má minimálne tri (3) roky odbornej praxe v oblasti ichtyológie, hydrobiológie, ekológie vodných ekosystémov alebo ochrany vodných živočíchov, spočívajúcej najmä v biologickom monitoringu, odbornom dohľade nad zásahmi do vodného prostredia, ochrane rýb a ostatných vodných živočíchov alebo v navrhovaní a realizácii opatrení na ochranu vodných biotopov. Do požadovanej dĺžky odbornej praxe sa započítava obdobie, počas ktorého odborník preukázateľne vykonával uvedené odborné činnosti, bez ohľadu na formu právneho vzťahu, na základe ktorého ich vykonával. Odborná prax nemusí byť nadobudnutá nepretržite; jednotlivé obdobia výkonu odborných činností sa môžu sčítavať, pričom časovo sa prekrývajúce obdobia sa započítavajú iba raz. b) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období piatich (5) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne nadobudol minimálne jednu (1) praktickú odbornú skúsenosť spočívajúcu vo vykonávaní biologického dohľadu, odborného environmentálneho dohľadu alebo iných odborných činností zameraných na ochranu rýb a ostatných vodných živočíchov pri stavebných, vodohospodárskych alebo iných činnostiach zasahujúcich do vodného toku, vodnej nádrže alebo iného porovnateľného vodného prostredia. Za relevantnú sa považuje praktická odborná skúsenosť spočívajúca v osobnom vykonávaní minimálne jednej z nasledujúcich činností: i) biologického dozoru alebo odborného dohľadu pri stavebných alebo vodohospodárskych prácach zasahujúcich do vodného prostredia; ii) odborného posudzovania a navrhovania opatrení na ochranu rýb a ostatných vodných živočíchov počas zásahov do vodných tokov alebo vodných nádrží; iii) odborného dohľadu alebo koordinácie záchranného odlovu a transferu vodných živočíchov; iv) biologického monitoringu alebo odborného posudzovania vplyvov vykonávaných činností na vodné živočíchy a ich biotopy. Požadovaná praktická odborná skúsenosť musí byť osobnou a preukázateľnou skúsenosťou navrhovaného kľúčového odborníka. Za splnenie tejto požiadavky sa nepovažuje samotná administratívna alebo organizačná účasť na projekte bez preukázateľného odborného zapojenia do požadovaných činností. Uchádzač na preukázanie splnenia uvedených minimálnych požiadaviek predloží: a) Profesijný životopis kľúčového odborníka, z ktorého bude zrejmý priebeh odbornej praxe, charakter vykonávaných odborných činností a dĺžka odbornej praxe. b) Zoznam praktických odborných skúseností kľúčového odborníka, ktorým preukáže splnenie požiadavky podľa písm. b) tejto podmienky účasti. Zoznam praktických odborných skúseností musí pri každej predloženej skúsenosti obsahovať minimálne: i) názov a stručný opis projektu, stavby alebo vykonávanej odbornej činnosti; ii) identifikáciu vodného toku, vodnej nádrže alebo iného vodného prostredia, ktorého sa odborná činnosť týkala; iii) miesto realizácie; iv) identifikáciu objednávateľa alebo subjektu, pre ktorý bola odborná činnosť vykonaná; v) obdobie vykonávania odborných činností, uvedené minimálne v rozsahu mesiac a rok; vi) pracovné alebo odborné zaradenie odborníka; vii) konkrétny opis odborných činností, ktoré odborník osobne vykonával. Z predložených dokladov musí byť možné jednoznačne overiť splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na odbornú prax a praktické odborné skúsenosti kľúčového odborníka.

Losbezug: LOT-0002

5. Kľúčový odborník č. 5 – Špecialista environmentálneho manažérstva stavby (ďalej aj ako „KO 5“) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kľúčového odborníka č. 5 – Špecialistu environmentálneho manažérstva stavby, zodpovedného za environmentálne riadenie stavebných prác a kontrolu dodržiavania požiadaviek ochrany životného prostredia, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky: a) Odborná kvalifikácia Disponuje odbornou kvalifikáciou potrebnou na výkon environmentálneho manažérstva, environmentálneho dohľadu a kontroly dodržiavania požiadaviek ochrany životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Požadovanú kvalifikáciu preukáže minimálne jedným z nasledujúcich spôsobov: i) ukončeným stredným odborným alebo vysokoškolským vzdelaním v oblasti ochrany životného prostredia, environmentálneho manažérstva, stavebníctva, vodného hospodárstva, lesníctva alebo v inom obsahovo porovnateľnom odbore; ii) absolvovaním rekvalifikačného, kvalifikačného alebo špecializovaného odborného kurzu, školenia alebo vzdelávacieho programu zameraného na environmentálne manažérstvo, ochranu životného prostredia alebo environmentálny dohľad pri stavebných prácach; iii) iným rovnocenným dokladom preukazujúcim nadobudnutie požadovanej odbornej kvalifikácie. Pri posudzovaní kvalifikácie je rozhodujúce obsahové zameranie vzdelania alebo odborného vzdelávania, nie výlučne jeho názov. b) Odborná prax Má minimálne tri (3) roky odbornej praxe v oblasti environmentálneho manažérstva, ochrany životného prostredia alebo environmentálneho dohľadu pri príprave alebo realizácii stavebných prác. Do požadovanej praxe sa započítava obdobie preukázateľného výkonu príslušných odborných činností bez ohľadu na formu právneho vzťahu. Jednotlivé obdobia praxe sa môžu sčítavať, pričom časovo sa prekrývajúce obdobia sa započítavajú iba raz. c) Praktické odborné skúsenosti Preukáže, že v období desiatich (10) rokov predchádzajúcich dňu vyhlásenia verejného obstarávania osobne nadobudol minimálne jednu (1) praktickú odbornú skúsenosť s výkonom environmentálneho manažérstva, environmentálneho dohľadu alebo kontroly environmentálnych opatrení pri realizácii inžinierskej, vodnej, vodohospodárskej alebo inej stavby, ktorej súčasťou boli stavebné práce vo vodnom toku, pri vodnej nádrži alebo v environmentálne citlivom území. Praktická odborná skúsenosť musí zahŕňať osobné vykonávanie minimálne troch (3) z nasledujúcich činností: i) kontrola opatrení na ochranu povrchových alebo podzemných vôd; ii) kontrola prevencie únikov ropných alebo iných znečisťujúcich látok, prípadne opatrení na odstránenie následkov ich úniku; iii) kontrola nakladania so stavebnými odpadmi vrátane súvisiacej evidencie; iv) kontrola opatrení na ochranu pôdy, drevín, biotopov alebo vodných ekosystémov; v) kontrola opatrení proti erózii, zákalu alebo splavovaniu zemín a sedimentov; vi) kontrola dodržiavania environmentálnych podmienok príslušných povolení, rozhodnutí alebo záväzných stanovísk; vii) vedenie environmentálnej dokumentácie stavby, vypracúvanie kontrolných záznamov alebo správ z environmentálneho dohľadu. Minimálne tri uvedené činnosti musia byť vykonávané v rámci jednej praktickej odbornej skúsenosti. Ich sčítavanie z viacerých samostatných stavieb alebo projektov sa nepripúšťa. Požadovaná skúsenosť musí byť osobnou a preukázateľnou skúsenosťou odborníka. Samotná administratívna, organizačná alebo všeobecná riadiaca účasť na stavbe bez odborného zapojenia sa nepovažuje za splnenie požiadavky. Uchádzač predloží: a) Doklad o odbornej kvalifikácii – doklad o vzdelaní, osvedčenie alebo certifikát o absolvovaní odborného kurzu či vzdelávacieho programu alebo iný rovnocenný doklad, z ktorého bude zrejmé odborné zameranie a rozsah nadobudnutej kvalifikácie. b) Profesijný životopis odborníka, obsahujúci údaje o odbornej kvalifikácii, priebehu a dĺžke odbornej praxe a charaktere vykonávaných odborných činností. c) Zoznam praktických odborných skúseností, z ktorého musí vyplývať minimálne: i) názov a stručný opis stavby alebo projektu; ii) miesto realizácie stavby; iii) identifikácia objednávateľa alebo investora; iv) obdobie výkonu odborných činností (mesiac a rok začatia a ukončenia); v) pracovné alebo odborné zaradenie odborníka; vi) konkrétny opis osobne vykonávaných činností vrátane identifikácie najmenej troch činností podľa písm. c) tejto podmienky; vii) stručná charakteristika environmentálnych podmienok alebo rizík súvisiacich s realizáciou stavby. Z predložených dokladov musí byť možné jednoznačne overiť splnenie požiadaviek na odbornú kvalifikáciu, prax a praktické skúsenosti KO 5. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady vydané v iných štátoch, ak preukazujú splnenie požadovaných minimálnych podmienok.

Losbezug: LOT-0002

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. j) Zákona údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Vzhľadom na charakter predmetu zákazky, rozsah stavebných prác a predpokladanú súbežnú realizáciu jednotlivých stavebných objektov uchádzač preukáže, že má k dispozícii minimálne nasledujúce strojové a technické vybavenie: 1. Hydraulické rýpadlo – minimálne 2 ks Pásové alebo kolesové hydraulické rýpadlo s prevádzkovou hmotnosťou minimálne 12 t a objemom pracovnej lopaty najmenej 0,6 m³, spôsobilé na realizáciu výkopových a zemných prác pri výstavbe vodohospodárskych objektov vrátane prác v blízkosti vodných tokov a vodných nádrží. Pripúšťa sa technicky rovnocenné zariadenie s porovnateľnou pracovnou kapacitou. 2. Hutniace zariadenie – minimálne 2 ks Vibračný zemný valec s prevádzkovou hmotnosťou minimálne 6 t, určený na hutnenie zemín a kamenitých sypanín pri realizácii zemných hrádzí, násypov a súvisiacich stavebných konštrukcií, alebo iné technicky a funkčne rovnocenné hutniace zariadenie. Za technicky a funkčne rovnocenné sa považuje zariadenie, ktoré svojimi pracovnými a technickými parametrami, najmä hutniacim účinkom a vhodnosťou na spracovanie príslušných druhov zemín a sypanín, umožňuje dosiahnuť požadovanú mieru zhutnenia v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými požiadavkami. 3. Nákladné vozidlo so sklápačkovou nadstavbou – minimálne 2 ks Nákladné vozidlo so sklápačkovou nadstavbou alebo iný technicky rovnocenný prepravný prostriedok s užitočnou hmotnosťou minimálne 10 t na každé vozidlo, spôsobilý na prepravu zemín, kameniva a ďalších sypkých stavebných materiálov v podmienkach realizácie predmetu zákazky. Nevyžaduje sa konkrétna konfigurácia pohonu, ak uchádzač preukáže, že vozidlo alebo rovnocenný prepravný prostriedok umožňuje vykonávať požadované prepravné činnosti vrátane dopravy po staveniskových komunikáciách. 4. Čerpacia súprava – minimálne 2 súpravy Každá čerpacia súprava musí pozostávať minimálne z ponorného, kalového alebo iného technicky rovnocenného čerpadla s prietokovým výkonom minimálne 15 l/s, vrátane potrebných hadíc alebo potrubí a príslušných armatúr. Čerpacie súpravy musia umožňovať nezávislé dočasné odčerpávanie vody z minimálne dvoch pracovísk súčasne. Požadovaný prietok musí byť dosiahnuteľný pri prevádzkových podmienkach potrebných na vykonávanie príslušných stavebných prác. 5. Mobilný zdroj elektrickej energie – minimálne 2 ks Elektrocentrála alebo iný technicky rovnocenný mobilný zdroj elektrickej energie s menovitým výkonom minimálne 10 kVA, spôsobilý na zabezpečenie napájania čerpacích zariadení a ďalšieho technického vybavenia na staveniskách bez dostupného elektrického pripojenia. Pripúšťa sa aj čerpacia súprava s vlastným nezávislým pohonom, ak zabezpečuje požadovaný výkon a funkciu bez potreby samostatného elektrického zdroja. Uchádzač predloží zoznam požadovaného strojového a technického vybavenia, v ktorom pri každom zariadení uvedie minimálne: a) názov a druh zariadenia; b) výrobcu a typové označenie; c) VIN, výrobné alebo evidenčné číslo, ak bolo pridelené; d) technické parametre relevantné na preukázanie požadovanej minimálnej úrovne; e) právny alebo zmluvný titul, na základe ktorého má zariadenie k dispozícii. Uchádzač preukáže technické parametre zariadenia technickým preukazom, technickým pasom, technickým listom alebo katalógom výrobcu, osvedčením o zhode, potvrdením výrobcu alebo poskytovateľa zariadenia, prípadne iným rovnocenným dokladom, ktorý umožňuje overenie požadovaných údajov. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby bol uchádzač vlastníkom požadovaného vybavenia. Uchádzač môže preukázať jeho disponibilitu aj na základe nájmu, leasingu alebo iného právneho či zmluvného vzťahu. Verejný obstarávateľ pripúšťa technicky rovnocenné zariadenia, ak uchádzač preukáže, že ich funkčné a technické vlastnosti umožňujú vykonať požadované stavebné práce v predpokladanom rozsahu, kvalite a časovom súbehu. Zhotoviteľ je počas plnenia zmluvy povinný zabezpečiť dostatočné strojové a technické kapacity na súbežnú realizáciu jednotlivých stavebných objektov v súlade s projektovo/u dokumentáciou, technologickými postupmi a schváleným harmonogramom realizácie stavebných prác.

Losbezug: LOT-0002

Celková cena musí zahŕňať cenu za riadne, úplné a funkčné zhotovenie všetkých stavebných objektov, t.j. vybudovanie súboru deviatich malých vodných nádrží v lokalite Lesnej správy Duchonka, zahŕňajúcich SO 01 VN Dúbravy pod lúkou, SO 02 VN Hiršgrab, SO 03 VN Konská, SO 04 Hlboká Járok, SO 05 VN Bystré lúka, SO 06 Bystré pod mostom, SO 07 Mankovec, SO 08 Mankovec pod Januškovou a SO 09 VN Saková. Do celkovej ceny musia byť zahrnuté všetky priame a nepriame náklady potrebné na splnenie predmetu zákazky, najmä náklady na práce, materiály, dopravu, mechanizmy, skúšky, merania, doklady, vedľajšie rozpočtové náklady a ostatné súvisiace plnenia podľa súťažných podkladov, rámcovej dohody a čiastkovej objednávky.

Losbezug: LOT-0001

Celková cena musí zahŕňať cenu za riadne, úplné a funkčné zhotovenie všetkých stavebných objektov, t.j. vybudovanie vodných nádrží Bystrý potok, Bučina a Železnička. Do celkovej ceny musia byť zahrnuté všetky priame a nepriame náklady potrebné na splnenie predmetu zákazky, najmä náklady na práce, materiály, dopravu, mechanizmy, skúšky, merania, doklady, vedľajšie rozpočtové náklady a ostatné súvisiace plnenia podľa súťažných podkladov, rámcovej dohody a čiastkovej objednávky.

Losbezug: LOT-0002

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že: - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne , Sociálnej poisťovne, a doloženým potvrdením miestneho príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., t. j. že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača alebo záujemcu, ak existujú dôvody týkajúce sa podstatného porušenia zmluvných povinností, závažného porušenia profesijných povinností, narušením hospodárskej súťaže, porušením povinností v oblasti profesijnej etiky, pracovného, sociálneho alebo environmentálneho práva. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak poskytol nepravdivé informácie, pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, prípadne sa zapojil do jeho prípravy spôsobom, ktorý znemožňuje zabezpečiť hospodársku súťaž, konflikt záujmov nemnožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti pracovného práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti sociálneho práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak : - poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov, - pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, alebo - pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia uchádzača alebo záujemcu kedykoľvek počas verejného obstarávania, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov vzniká najmä vtedy, ak sú osoby zapojené do postupu verejného obstarávania alebo osoby, ktoré môžu ovplyvniť jeho výsledok, v osobnom, majetkovom alebo inom vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní, čím môže byť ohrozená ich nestrannosť a objektivita.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2025 Z.z. v znení neskorších predpisov, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma.